Не нужно удерживать неустойку за просрочку, если к объекту строительства было невозможно подъехать.
Подрядчик завершил строительство автомобильной дороги позже срока, указанного в муниципальном контракте. Заказчик удержал неустойку
. Подрядчик не согласился с просрочкой и обратился в суд.
Суды поддержали подрядчика. Они установили
, что единственная дорога, по которой можно было подъехать к объекту строительства, была в ненадлежащем состоянии. Это помешало завершить работы вовремя.
Согласно Гражданскому кодексу
и условиям контракта подрядчик должен уведомить
заказчика об обстоятельствах, из-за которых невозможно завершить работы в срок, и приостановить строительство.
Организация сообщила
заказчику о приостановлении работ до устранения препятствий.
Суды решили
, что срок, на который были приостановлены работы, нельзя отнести к просрочке. Следовательно, основания для взыскания неустойки нет.
Документ: Постановление
Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.01.2019 по делу N А28-1502/2018.
Источник: КонсультантПлюс